天天拍天天干天天操-天天拍拍天天爽免费视频-天天摸夜夜添夜夜添国产-天天摸夜夜添-天天摸夜夜爽-天天摸夜夜摸夜夜狠狠摸

 黑龍江省煙草公司鶴崗市公司2024年重大消防隱患改造招標

1.項目概況與采購內容

1.1項目名稱：黑龍江省煙草公司鶴崗市公司2024年重大消防隱患改造

1.2招標內容：本次招標共1個包。

招標內容：完成本項目施工工程量清單范圍內自項目實施、調試、竣工驗收、交付使用等所包含的所有工作內容。

最高投標限價總價（含稅，元）：1998392.52元。

中標供應商：1家。

1.3項目地點：鶴崗市。

1.4工期要求：計劃開工日期以合同簽訂日期為準，計劃總工期100日歷天，計劃竣工日期2025年11月30日前完工。（注：上述開、竣工日期僅作為編制投標文件的統一標準，實際開、竣工日期按施工合同相關條款規定執行）。

1.5質量標準：符合現行國家、行業及地方質量驗收標準以及相關專業驗收規范的合格標準；

2.投標人資格要求

本次招標要求投標人須具備以下資格：

2.1.1參加本項目投標人必須是在中華人民共和國境內注冊的獨立法人或其他組織，具備有效的營業執照和基本賬戶信息；

2.1.2參加本項目投標人應具備消防設施工程專業承包資質二級及以上資質及建筑裝修裝飾工程專業承包一級資質，同時具備有效的安全生產許可證；

2.1.3本次招標要求投標人擬派項目經理具備機電工程專業二級（含二級）及以上注冊建造師資格，并且具備有效的安全生產考核合格證書（B證），且未擔任其他在施建設工程項目的項目經理，項目經理為本單位在職人員并提供近三個月(2025年04月至2025年06月)企業為其繳納社會保險的有效證明。（國家規定的六類人員除外）。

2.1.4參加本項目投標人的班組成員要求：投標人擬派施工其他項目管理機構人員應符合《黑龍江省房屋建筑和市政基礎設施工程施工現場管理人員配備管理辦法》（黑建規〔2023〕2號）文件規定的要求，不得低于規定的配備標準。投標人也可以根據項目管理需要增加崗位及人員。

2.1.5投標人須提供無拖欠工程款和農民工工資承諾，以證明投標人沒有拖欠工程款和農民工工資的情形。

2.1.6投標人及其法定代表人、擬派項目經理不得被最高人民法院在中國執行信息公開網中列入失信被執行人名單，對屬于失信被執行人的，其投標將被拒絕或否決。投標人及其法定代表人、擬派項目經理在近三年內沒有行賄犯罪記錄；（本條“行賄犯罪記錄”是指存在行賄行為并被判有行賄罪的記錄，時間從投標截止日起算前三年，以中國裁判文書網網站公布的判決結果為準（新成立企業以成立日期至投標截止日期查詢為準）。投標人沒有被列入經營異常名錄和重大稅收違法失信主體以信用中國網站查詢結果為準。

2.1.7投標人未在煙草行業存在行賄行為及不良行為供應商名單內；

2.1.8與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、持股、管理關系的不同單位，不得同時參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標；同一公司具有獨立法人的子公司同時參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標時最多不得超過兩家（均以投標登記的先后順序為準）。（名詞釋義：本條所稱單位負責人是指法人的法定代表人、合伙企業的執行事務合伙人、個人獨資企業的負責人等對外代表單位的人；控股是指持有其他單位百分之五十以上出資額、股份或表決權，或者通過協議或其他安排，能夠實際支配其他單位行為，如集團公司與下屬子公司或分公司等）；

2.2特殊要求：無

2.3本次招標不接受聯合體投標。

3.其他事項

3.1投標人在本次招標項目投標截止日前3年內（成立時間不足三年的、自成立時間起）參加采購活動中，被刑事判決、刑事裁定或黨政紀處分決定認定有行賄行為的情形，應實施禁入管理。對行賄供應商的禁入措施，適用于其法定代表人、主要負責人和行賄人。在禁入期限內，上述人員擔任法定代表人、主要負責人或實際控制人的其他企業，均不得參加本采購項目。以刑事判決書、刑事裁定書、黨政紀處分決定書生效的時間為準。

3.2在本次采購活動中，投標人提供虛假材料謀取中標、成交，采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商，與招標人、其他供應商或者招標代理機構惡意串通，向招標代理機構行賄或者提供其他不正當利益，拒絕有關部門監督檢查或者提供虛假情況，將列入煙草行業不良行為的供應商名單內。

3.3其他：無。

4.招標文件的獲取

(登錄后查看)獲取時間：2025年7月14日08時至2025年7月23日16時（北京時間，下同）。

本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請聯系辦理會員入網事宜，成為正式會員后可下載詳細招標、報名表格、項目附件和部分項目招標文件等。
聯系人：郝亮
手機：13146799092(微信同號)
郵箱：1094372637@qq.com